Договор поставки

г. Екатеринбург

ООО «БАУФУНДАМЕНТ», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице директора Быкова Сергея Валентиновича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Юридическое либо, физическое лицо либо индивидуальный предприниматель, именуемое в дальнейшем «Покупатель», обладающее (щий) правоспособностью и всеми необходимыми полномочиями на заключение договора с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. В соответствии с настоящим Договором Поставщик обязуется поставлять, а Покупатель обязуется принимать и оплачивать Продукцию на условиях, определенных настоящим Договором.

1.2. Наименование Продукции, ее количество, ассортимент, сроки поставки, способ доставки, цена Продукции и иные условия поставки Стороны согласуют в Спецификациях, которые являются неотъемлемой частью настоящего Договора.

1.3. В случае отсутствия подписанной Сторонами Спецификации поставка Продукции считается согласованной, если наименование, ассортимент, количество, цена Продукции указаны в счете на оплату, выставленном Поставщиком в адрес Покупателя, и Покупатель подтвердил свое согласие путем его оплаты, либо подписана товарная накладная.

1.4. Любая поставка Продукции от Поставщика Покупателю, начиная с момента подписания настоящего Договора до прекращения его действия, считается поставкой по настоящему Договору, если иное не будет предусмотрено письменным соглашением Сторон в отношении конкретной Продукции.

1.5. Поставщик гарантирует, что Продукция принадлежит Поставщику на праве собственности, не заложена, не арестована, не является предметом исков третьих лиц и никакие третьи лица прав на Продукцию не имеют.

2. КАЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ

2.1. Качество Продукции, поставляемой Поставщиком по настоящему Договору, должно соответствовать требованиям действующих на территории РФ ГОСТов, ТУ, нормативно-технической и иной документации, принятой для данного вида Продукции, а также параметрам, указанным в согласованных Сторонами настоящего Договора Приложениях, и удостоверяться установленными действующим законодательством РФ документами, в том числе паспортом качества заводаизготовителя, предоставляемыми на каждую партию Продукции.

3. ЦЕНЫ И ПОРЯЛОК РАСЧЕТОВ

3.1. Цена Продукции устанавливается в рублях Российской Федерации за единицу измерения, включает НДС по ставке, предусмотренной пунктом 3 статьи 164 Налогового кодекса Российской Федерации, и определяется в Приложениях к настоящему Договору.

3.2. При поставке Продукции на условиях отсрочки платежа (поставка Продукции без предварительной оплаты) Продукция считается предоставленной Покупателю на условиях коммерческого кредита. При этом стоимость фактически поставленной Продукции является суммой предоставленного Покупателю коммерческого кредита (ст. 823 ГК РФ).

По истечении срока, установленного для оплаты Продукции, на сумму коммерческого кредита начисляются проценты за пользование коммерческим кредитом в следующем размере: 0,3 (ноль целых три десятых) % в день от стоимости неоплаченной Продукции, начиная с 1 (первого) дня возникновения обязательства по оплате поставленной Продукции по день фактического исполнения Покупателем обязательств по оплате поставленной Продукции.

Стороны настоящего договора пришли к соглашению, в соответствии с которым предусмотренные настоящим пунктом проценты:

- не является мерой ответственности за нарушение обязательств по оплате поставленной Продукции;

- по своей правовой природе представляют плату за пользование чужими денежными средствами.

3.3. Если иное не установлено Сторонами в Приложениях к настоящему договору (Спецификациях) цена Продукции не включает стоимость упаковки, а также стоимость провозной платы перевозчика по доставке Продукции Покупателю.

3.4. Покупатель осуществляет 100% предоплату Продукции (если иное не оговорено в Приложениях, Спецификациях, счете на оплату) банковским переводом денежных средств на расчетный счет Поставщика. По дополнительному соглашению Сторон допускаются другие, не противоречащие действующему законодательству РФ, формы оплаты. Датой оплаты считается дата зачисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, либо дата получения Поставщиком платежа в иной форме.

По письменному требованию Покупателя Поставщик вправе принять исполнение обязательств по оплате, предложенное за Покупателя третьим лицом, если исполнение обязательства возложено Покупателем на указанное третье лицо (в порядке ст. 313 Гражданского кодекса РФ).

3.5. Поставщик вправе в одностороннем порядке, путем направления уведомления Покупателю, изменить цену на поставляемую Продукцию в случае задержки оплаты платежей по Договору, включая авансовых платежей, на срок более 3 (трех) банковских дней.

3.6. Цена за оплаченную Покупателем Продукцию изменению не подлежит.

3.7. Денежные средства, перечисленные Покупателем на расчетный счет Продавца по настоящему Договору, погашают в первую очередь – суммы по существующим просрочкам оплат по настоящему Договору, во вторую очередь – суммы по существующим просрочкам оплат по другим Договорам и Приложениям, заключенным между Сторонами, в третью очередь – суммы оплаты по подписанным и не оплаченным Спецификациям по настоящему Договору, в четвертую очередь – иные расходы, связанные с выполнением обязательств по настоящему Договору. Указанная очередность может меняться по соглашению Сторон.

3.8. Общая сумма настоящего Договора определяется как общая стоимость всей поставленной Покупателю Продукции в соответствии со Спецификациями (Приложениями) или счетами на оплату за весь период действия настоящего Договора.

3.9. Настоящим пунктом Стороны определили, что к отношениям, связанным с исполнением денежных обязательств по настоящему Договору, положения ст. 317.1. Гражданского кодекса РФ не применяются, предварительная оплата (аванс), уплачиваемая Покупателем Поставщику, не являются коммерческим кредитом, проценты на сумму предоплаты (аванса) не начисляются и уплате не подлежат.

4. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ ПРОДУКЦИИ

4.1. Поставка Продукции Поставщиком осуществляется в течение всего периода действия настоящего Договора в соответствии с согласованными Сторонами условиями Договора.

4.2. Поставка Продукции осуществляется партиями. Под партией Продукции в целях исполнения настоящего Договора понимается часть Продукции, поступающая от Поставщика Покупателю единовременно по одной товарной накладной.

4.3. Поставщик имеет право досрочной поставки Продукции.

4.4. Поставка Продукции по настоящему Договору осуществляется путем самовывоза Продукции Покупателем со склада Поставщика (г. Екатеринбург, проезд Промышленный, стр. 3Ж), если иное не предусмотрено в Спецификациях к настоящему Договору (счетах на оплату). Покупатель должен вывезти Продукцию со склада Поставщика в течение 5 (пяти) календарных дней с момента получения уведомления о готовности Продукции.

4.5. По соглашению Сторон, организация поставки Продукции может осуществляться Поставщиком с привлечением третьих лиц, путем передачи Продукции транспортной организации. Стоимость доставки в этом случае согласовывается Сторонами в Спецификациях (счетах на оплату, соглашениях).

4.6. Право собственности на Продукцию, а также риск случайной гибели или повреждения Продукции переходит от Поставщика к Покупателю с даты поставки. Датой поставки Продукции считается:

4.6.1. в случае поставки на условиях самовывоза: дата в товарной накладной о получении Продукции Покупателем или его Грузополучателем на складе Поставщика;

4.6.2. в случае поставки автомобильным транспортом: дата в товарной накладной и транспортной накладной о приемке Продукции к перевозке первым перевозчиком;

4.6.3. в случае поставки железнодорожным транспортом: дата приема Продукции перевозчиком, указанная на штемпеле станции грузоотправителя в железнодорожной Квитанции о приеме груза на повагонную отправку.

4.7. В случае поставки Продукции на условиях самовывоза ответственность за неправильную укладку, размещение и крепление принятой Продукции (груза) в транспортном средстве, а также за превышение допустимой нагрузки массы транспортного средства и/или допустимой нагрузки на ось транспортного средства несет Покупатель.

4.8. В случае организации доставки Продукции Поставщиком, последний вправе привлекать третьих лиц (перевозчиков) для оказания транспортных услуг по доставке Продукции. Получение Продукции от перевозчика осуществляется на основании оригинала надлежаще оформленной доверенности и документа, удостоверяющего личность представителя Покупателя или указанного им грузополучателя.

В случае организации доставки Продукции Покупателем, передача Продукции водителю транспортного средства, предоставленного под погрузку, или экспедитору осуществляется на основании оригинала надлежаще оформленной доверенности. Доверенности, переданные с нарушением установленного порядка, не принимаются Поставщиком. В случае доставки Продукции до Покупателя через транспортно-экспедиционную компанию, Покупатель составляет письмопоручение, которое выполняется на фирменном бланке Покупателя с указанием реквизитов организации Покупателя и реквизитов компании экспедитора (полное наименование организации, ИНН, ОГРН, адрес, телефон, банковские реквизиты: р/с, наименование банка, город, к/с, БИК).

В случаях, когда передача Продукции осуществляется на основании скан-копии доверенности, надлежащим образом переданной Покупателем, риски передачи продукции ненадлежащему лицу относятся на Покупателя.

В случае отсутствия у представителя Покупателя на момент отгрузки указанной в настоящем пункте доверенности, Поставщик вправе приостановить отгрузку Продукции. В этом случае штрафные санкции к нему не применяются.

4.9. Покупатель обязан предоставить Поставщику реквизиты Грузополучателя, в чей адрес производится поставка Продукции, в случае поставки Продукции автомобильным транспортом – за 5 (пять) календарных дней до отгрузки Продукции, в случае поставки Продукции железнодорожным транспортом – за 10 (десять) календарных дней до отгрузки Продукции.

4.10. Поставщик обязан предоставить Покупателю в течение 5-ти (пяти) рабочих дней от даты отгрузки Продукции следующие документы в порядке, предусмотренном настоящим договором:

• Счет- фактуру на отгруженную Продукцию;
• Паспорт качества на Продукцию;
• Товарную накладную (форма Торг-12), транспортную накладную.

4.11. Покупатель обязан возвратить в адрес Поставщика не позднее 3 (трех) рабочих дней от даты поставки Продукции оригиналы следующих документов, содержащие подпись уполномоченного лица и оттиск печати Покупателя:

• товарная накладная;
• товарно-транспортная накладная;
• доверенность, подтверждающая полномочия лица, получающего/принимающего Продукцию.

4.12. При погрузо-разгрузочных работах должна быть возможность открыть кузов сверху транспортного средства для погрузки груза с применением подъемного крана (верхняя загрузка), в противном случае Поставщик имеет право отказать в погрузке Продукции

5. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ПРОДУКЦИИ, ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

5.1. Приемка Продукции по количеству, в т.ч. товарных мест (при наличии упаковки), маркировке, состоянию упаковки (при наличии), а также качеству (на предмет наличия явных недостатков) производится Покупателем либо его уполномоченными представителями при передаче Продукции и подтверждается подписанной без замечаний товарной накладной.

5.2. При наличии упаковки приемка Продукции по внутритарному количеству, качеству, комплектности и иным параметрам, заявленным в Договоре и Спецификации, со вскрытием упаковки осуществляется Покупателем не позднее 10 (Десяти) календарных дней со дня передачи ему Продукции.

5.3. При обнаружении во время приемки Продукции несоответствия ассортимента, количества или качества, маркировки, комплектности требованиям действующих на территории РФ ГОСТов, ТУ, нормативно-технической и иной документации принятой для данного вида Продукции, а также параметрам, указанным в согласованных Сторонами настоящего Договора Спецификациях, Покупатель или уполномоченное им лицо приостанавливает приемку, составляет Акт о выявленных несоответствиях Продукции и фотографирует выявленные расхождения и недостатки. В фотографиях должен быть зафиксирован характер брака, номер вагона, контейнера или автотранспорта, которым осуществлялась доставка Продукции, расположение Продукции в вагоне, контейнере или автотранспорте до разгрузки и после. Покупатель направляет Поставщику по электронной почте уведомление о вызове его представителя, для участия в дальнейшей приемке Продукции, с приложением Акта, товарной накладной (по форме Торг-12) и фотографий выявленных расхождений. В случае отсутствия вышеуказанных фотографий, уведомления и акты Покупателя о недостатках Продукции приниматься и рассматриваться не будут. 

Поставщик в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения такого уведомления, сообщает Покупателю (телеграммой или по электронной почте) о направлении и сроках прибытия своего представителя, либо дает Покупателю свое согласие на проведение приемки Продукции в одностороннем порядке, либо с привлечение экспертной организации. 

В случае направления Поставщиком своего представителя для фиксации недостатков и продолжения приемки, приемка может быть продолжена исключительно в присутствии представителя Поставщика. 

Результаты приемки Продукции (в том числе и при односторонней приемке) должны быть оформлены Актом об уставленном расхождении по количеству и качеству при приемке товарно-материальных ценностей по форме ТОРГ-2. 

После составления и подписания Акта по форме ТОРГ-2, Покупатель направляет Поставщику претензию. К претензии должны быть приложены документы: товарная накладная (по форме ТОРГ-12) и Акт (по форме ТОРГ-2), подтверждающие обстоятельства, изложенные в Претензии Покупателя, а также соответствующие фотографии. Без перечисленных документов претензии Покупателя Поставщиком не принимаются и не рассматриваются.

5.4. После составления Акта по форме ТОРГ-2 и получения претензии Поставщик устраняет выявленные недостатки в порядке и сроки, дополнительно согласованные Сторонами. В случае неисполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных настоящим пунктом Договора, Покупатель руководствуется положениями действующего законодательства РФ.

5.5. Если в течение указанного в п. 5.2. Договора срока, установленного для осуществления приемки со вскрытием упаковки, Поставщик не получит извещения Покупателя о выявленных внутритарных недостатках (несоответствиях), считается, что поставка осуществлена в соответствии с условиями Спецификации (Договора), и дальнейшие претензии Покупателя по этим основаниям исключаются.

5.6. Гарантийный срок на Продукцию определяется заводом-изготовителем и указывается в соответствующих документах (паспортах качества, сертификатах и пр.). При отсутствии указания гарантийного срока Продукции, такой срок считается равным 12 месяцам с момента получения Продукции Покупателем. Гарантии, предоставляемые по настоящему Договору, не распространяются на случаи преднамеренного или случайного повреждения Продукции Покупателем и/или любыми третьими лицами, нарушения условий ее монтажа и эксплуатации, форс-мажорных обстоятельств, а также в иных случаях, указанных в гарантийном талоне на Продукцию. 

Гарантия Поставщика и Производителя распространяется на товар, только если монтаж Товара был произведен в полном соответствии с правилами, изложенными на сайте www.baufundament.ru, в разделе «Полезная информация».

5.7. Если в ходе гарантийного срока на поставленную Продукцию будут выявлены производственные дефекты и недостатки Продукции или ее части, Покупатель обязан обеспечить сохранность Продукции и незамедлительно известить об этом Поставщика по электронной почте, указанной в Договоре. В течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения такого извещения Поставщик обязан: 

- либо сообщить Покупателю о направлении своего представителя для установления причин производственных дефектов и недостатков Продукции, 

- либо в письменной форме разрешить Покупателю привлечь независимую экспертную организацию для установления причин дефектов и недостатков Продукции. 

Если будет установлено, что дефекты и недостатки Продукции возникли до ее передачи Покупателю или по причинам, возникшим до этого момента по вине Поставщика, Поставщик обязан в сроки, дополнительно согласованные Сторонами, устранить недостатки или заменить не соответствующую условиям Спецификации Продукции на Продукцию, отвечающую условиям Спецификации. Если иное прямо не предусмотрено настоящим Договором, предъявление к Поставщику каких-либо иных требований в течение гарантийного срока исключается. В случае если в течение согласованного Сторонами срока, Поставщик по своей вине не приступит к устранению недостатков и дефектов Продукции, Покупатель, при условии предварительного письменного уведомления об этом Поставщика, имеет право устранить их своими силами или силами третьих лиц за счет Поставщика. В данном случае Поставщик возмещает Покупателю фактически понесенные им расходы на основании подтверждающих документов.

5.8. Гарантия качества в отношении Продукции, а также любая дальнейшая ответственность Поставщика за недостатки качества Продукции прекращаются, если такие недостатки качества возникли вследствие: 

а) неправильного монтажа, выполненного Покупателем или третьей стороной; 

б) неправильного использования Продукции; 

в) внесения модификации или изменений в Продукцию Покупателем или третьей стороной без письменного согласия Поставщика; 

г) несоблюдения условий эксплуатации в соответствии с инструкциями Поставщика; 

д) обстоятельств непреодолимойсилы; 

е) неправильной транспортировки, разгрузки и условий хранения.

5.9. Гарантийные обязательства Поставщика перед Покупателем не могут выходить за рамки гарантийных обязательств фирмы-изготовителя перед конечными пользователями.

5.10. Поставщик ни при каких обстоятельствах не возмещает затраты на монтаж/демонтаж и транспортировку Продукции до/из места устранения недостатков.

5.11. Полные условия предоставления гарантии изложены в паспорте качества, а также на сайте Поставщика.

5.12. Подписанием настоящего договора Покупатель подтверждает, что ознакомлен с полными условиями предоставления гарантии.

5.13. Монтаж винтового фундамента BAU SVL, толщина стенки которого 3 (три) миллиметра и менее в период сезонного (зимнего) промерзания грунта производится только с произведением лидерного бурения. 

Покупатель уведомлен, что при выборе свай с отверстиями во фланце необходимо выбирать крепежные элементы (болты крепления) меньшего диаметра, с погрешностью 2-4 мм.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ и настоящим Договором.

6.2. В случае нарушения срока поставки Продукции по вине Поставщика, Покупатель вправе требовать от Поставщика уплаты исключительно неустойки (т.е. допускается взыскание только неустойки, но не убытков) в размере 0,1% от стоимости несвоевременно поставленной Продукции за каждый день просрочки. Иная не предусмотренная настоящим Договором ответственность Поставщика за просрочку поставки Продукции, в том числе ответственность в виде возмещения убытков, исключается.

6.3. В случае нарушения сроков оплаты, предусмотренных настоящим Договором, Покупатель уплачивает Поставщику неустойку в размере 0,1% от неуплаченной в срок денежной суммы за каждый день просрочки. 

При нарушении Покупателем сроков оплаты, предусмотренных настоящим Договором, на срок более 14 (четырнадцати) дней, Покупатель уплачивает Поставщику неустойку в размере 0,5 % от неуплаченной в срок денежной суммы за каждый день просрочки. 

Неисполнение Покупателем обязательств по оплате в течение 60 (шестидесяти) дней и более считается необоснованным отказом Покупателя от Продукции, в связи с чем применяются последствия, установленные п. 6.7. настоящего Договора.

6.4. В случае не вывоза Продукции в течение 14 (четырнадцати) календарных дней с момента поучения уведомления о готовности Продукции к отгрузке, считается, что Покупатель отказался от Продукции, в связи с чем применяются последствия, установленные п. 6.7. настоящего Договора.

6.5. Если Покупатель допускает нарушение какой-либо своей обязанности по настоящему Договору, Поставщик не несет ответственности за вызванную такими обстоятельствами просрочку исполнения своих обязательств. Срок исполнения соответствующих обязательств Поставщика в таких случаях автоматически продлевается на время до устранения Покупателем такого нарушения, а также на время, разумно необходимое Поставщику для возобновления исполнения настоящего Договора. 

Сроки изготовления и доставки (отгрузки) Продукции автоматически (без уведомления Покупателя) увеличиваются на количество дней нарушения Покупателем сроков по оплате, установленных условиями настоящего Договора и Приложений к нему, что не будет являться нарушением Поставщиком условий настоящего Договора.

6.6. Поставщик ни при каких обстоятельствах не несет ответственности и не обязан возмещать убытки в виде упущенной выгоды, убытки в результате простоя (перерыва в производстве, эксплуатации и пр.) и иные подобные непрямые и косвенные убытки.

6.7. В случае необоснованного отказа Покупателя от произведенной Продукции, сумма предоплаты не возвращается и признается Сторонами в качестве штрафа, уплачиваемого Покупателем за имущественные потери Поставщика, возникшие в результате необоснованного отказа Покупателя от Продукции. При этом право собственности на Продукцию остается за Поставщиком.

6.8. Ни одна из Сторон не имеет права передавать свои права и обязательства по настоящему Договору третьей Стороне без письменного согласия другой Стороны. В случае нарушения какой-либо из Сторон условий настоящего пункта Договора, другая Сторона вправе потребовать уплаты штрафа в размере 100% стоимости уступленного без ее согласия права.

6.9. Требование об уплате неустойки (штрафа) должно быть оформлено в письменном виде и подписано уполномоченным представителем Стороны. При отсутствии надлежаще оформленного требования неустойка (штраф) не начисляется и не уплачивается.

6.10. Взыскание неустойки не освобождает Сторону, нарушившую условия настоящего Договора, от исполнения обязательства в натуре.

6.11. Стороны оставляют за собой право не применять друг к другу меры ответственности, предусмотренные настоящим Договором.

6.12. Неустойка (проценты, штрафы, пени), иные санкции, предусмотренные настоящим Договором, и (или) суммы в возмещение убытков по Договору подлежат доказыванию и уплачиваются виновной стороной при условии признания претензии или вступления в законную силу решения суда, взыскавшего с виновной стороны указанные санкции и убытки. Для целей определения размера неустойки стоимость Продукции принимается с учетом НДС.

6.13. Общая сумма убытков, штрафов, неустоек (проценты, штрафы, пени) и иных штрафных санкций, которые могут быть взысканы с Поставщика за нарушение своих обязательств по настоящему Договору, должны составлять максимум 10 % (десять процентов) от полной стоимости партии поставляемой Продукции на основании соответствующей Спецификации не зависимо от количества произошедших событий. Поставщик несет ответственность исключительно при наличии своей вины.

6.14. В случае нарушения сроков вывоза Продукции со склада Поставщика, указанного в п. 4.4. настоящего Договора, начинается складское хранение Продукции на следующих условиях: 1% (Один процент) от стоимости Продукции за каждый день хранения.

7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС-МАЖОР)

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы. 

К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, препятствующие исполнению принятых обязательств, которые Сторона не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами и за возникновение которых она не несет ответственности. Помимо прочего, Стороны договорились относить к обстоятельствам непреодолимой силы такие обстоятельства, как: наводнение, пожар, землетрясение и другие стихийные бедствия, а также изменения законодательства РФ, война, блокада, военные действия, гражданские волнения, саботаж, забастовки, акты или действия государственных органов, препятствующие выполнению обязательств, находящиеся вне контроля сторон, возникшие после заключения Договора или Спецификации, и которые Сторона не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами.

7.2. Сторона, которая не исполняет обязательств по настоящему Договору вследствие действия непреодолимой силы, должна в разумный срок известить об этом другую Сторону. Срок выполнения обязательств по настоящему Договору увеличивается соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства.

7.3. Сторона, ссылающаяся на действие обстоятельств непреодолимой силы, обязана представить для их подтверждения документы, выданные соответствующим компетентным органом.

7.4. Если обстоятельства непреодолимой силы будут существовать более 1 (Одного) месяца, то Стороны проводят дополнительные переговоры для выявления приемлемых альтернативных методов исполнения настоящего Договора.

7.5. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3 (трех) последовательных месяцев, настоящий Договор может быть расторгнут любой из Сторон путем направления письменного уведомления другой Стороне.

8. ЗАВЕРЕНИЯ СТОРОН

8.1. Стороны заверяют, что на момент заключения настоящего Договора их поведение является добросовестным, что проявляется как в отношениях с контрагентами в рамках гражданских правоотношений, так и в отношениях с контролирующими органами, в том числе, с налоговыми органами, органами валютного контроля, таможенными органами. Добросовестность в отношении контролирующих органов проявляется, в том числе, в надлежащем исполнении законно установленных обязанностей, таких как уплата налогов.

8.2. Стороны заверяют, что Сторонами уплачиваются все налоги и сборы в соответствии с действующим законодательством РФ, ими ведется и своевременно подается в налоговые и иные государственные органы налоговая, статистическая и иная государственная отчетность в соответствии с действующим законодательством РФ, а также, что все операции Сторон по настоящему Договору полностью отражены в первичной документации, в бухгалтерской, налоговой, статистической и любой иной отчетности, обязанность по ведению которой возлагается на Стороны.

8.3. Стороны гарантируют, что в течение срока действия настоящего Договора их поведение продолжит оставаться добросовестным и в отношениях с контрагентами в рамках гражданских правоотношений, и в отношениях с контролирующими органами.

8.4. При заключении настоящего Договора Стороны полагаются на заверения, указанные в настоящем разделе Договора.

8.5. Обязанности Сторон, указанные в настоящем разделе Договора, не прекращаются и продолжают свое действие после выполнения Сторонами всех обязанностей, связанных с поставкой Продукции по Договору, после окончания срока действия Договора, либо после его расторжения. Положения, указанные в настоящем пункте Договора, обусловлены возможностью наступления финансовых потерь, вызванных недобросовестным поведением одной из Сторон до заключения Договора, либо во время действия Договора, через значительный промежуток времени после окончания действия Договора.

8.6. Указанные в настоящем разделе Договора заверения Сторон не лишают Стороны права воспользоваться способами защиты, закрепленными в статье 431.2 «Заверения об обстоятельствах» Гражданского кодекса Российской Федерации, в отношении заверений об обстоятельствах, прямо не указанных в настоящем разделе Договора.

8.7. Стороны настоящего Договора подтверждают, что являются юридическими лицами зарегистрированными надлежащим образом в соответствии с действующим законодательством РФ, для заключения и исполнения настоящего Договора каждая Сторона получила все необходимые согласия, одобрения и разрешения, получение которых необходимо в соответствии с действующим законодательством РФ, учредительными и локальными документами, договор подписан уполномоченным на то лицом. Стороны также подтверждают, что в отношении них не принято решение о ликвидации или реорганизации, не начат процесс о несостоятельности (банкротстве).

8.8. Недостоверность подтверждаемых сведений, указанных в разделе 9 настоящего договора, является существенным нарушением настоящего Договора.

9. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

9.1. Все споры и иные разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему Договору или в связи с ним, разрешаются в претензионном порядке. Срок рассмотрения претензии Стороной и направления ответа на нее - 10 (десять) рабочих дней с момента ее получения.

9.2. В случае невозможности разрешения споров между Сторонами по настоящему Договору в претензионном порядке, споры подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Свердловской области.

10. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА, ПОРЯДОК ЕГО ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ, ДОСРОЧНОГО РАСТОРЖЕНИЯ, ИЗМЕНЕНИЯ

10.1. Договор вступает в силу со дня его подписания и действует до 31 декабря 20__ г., но в любом случае до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору и Спецификациям, согласованным в течение срока действия Договора.

10.2. Если за месяц до даты истечения Договора ни от одной из сторон не поступит письменного заявления о прекращении Договора, Договор считается пролонгированным сроком на последующие периоды, равные календарному году.

10.3. В случае задержки выполнения Покупателем обязанностей, предусмотренных Договором, в т.ч. по своевременной оплате Продукции и авансовых платежей на срок более 3 (трех) банковских дней, а также в случае несоблюдения сроков по вывозу Продукции со склада Поставщика, либо приемке Продукции на складе Покупателя/Грузополучателя в соответствии с условиями настоящего Договора, помимо прав, предусмотренных настоящим Договором и Законодательством РФ, Поставщик имеет право без уведомления Покупателя в одностороннем порядке приостановить исполнение настоящего Договора или Спецификации в целом, либо поставку Продукции по Спецификации в частности. Исполнение Договора (Спецификации) /поставка Продукции приостанавливается Поставщиком до урегулирования взаиморасчетов между Сторонами и/или вывоза и приемки Покупателем Продукции. При возобновлении Договора (Спецификации) / поставки Продукции, Поставщик имеет право пересмотреть сроки поставки Продукции, направив Покупателю соответствующее уведомление. Срок поставки Продукции по Договору (Спецификации) в данном случае будет продлен соразмерно сроку нарушения обязательств Покупателя, а также на время, разумно необходимое Поставщику для возобновления исполнения настоящего Договора (Спецификации).

10.4. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, по решению суда, а также в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ. В этих случаях последствия расторжения Договора определяются, соответственно, взаимным соглашением Сторон или судом. В случае расторжения Договора, Стороны немедленно приложат усилия, чтобы к моменту расторжения Договора урегулировать взаиморасчеты. За исключением случаев, предусмотренных Договором и действующим законодательством РФ, отказ Сторон от исполнения Договора и его расторжение в одностороннем порядке не допускается.

10.5. Все изменения, приложения, соглашения или дополнения к настоящему Договору будут считаться действительными только в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон.

11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

11.1. В случае если Стороны согласовали в Приложениях иные условия поставки Продукции, его оплаты, перехода права собственности и т.д., отличающиеся от условий настоящего Договора, приоритет имеют условия, согласованные в Приложениях (Спецификациях).

11.2. В целях настоящего договора стороны установили следующие способы связи и передачи документов, которые принимаются сторонами как надлежащие, а также стороны признают надлежащими (имеющими юридическую силу оригиналов) все документы, отправленные одним или несколькими из нижеследующих способов:

11.2.1. посредством применения электронного документооборота (ЭДО) с использованием усиленной квалифицированной электронно-цифровой подписи (УКЭП). Стороны признают, что УКЭП документа признается равнозначной собственноручной подписи владельца сертификата и порождает для подписанта юридические последствия в виде установления, изменения и прекращения прав и обязанностей в соответствии с законодательством Российской Федерации. Электронные документы принимаются Сторонами к учету в качестве первичных учетных документов, используются в качестве доказательства в судебных разбирательствах и предоставляются в государственные органы в случае запросов.

11.2.2. электронной почтой, с последующей отсылкой оригиналов этих документов в течение 14 (четырнадцати) календарных дней заказной или курьерской почтой при этом ответственность за достоверность и иные возможные злоупотребления в передаваемых документах возлагается на Сторону, использовавшую данный способ передачи документов. В случае возникновения спора по поводу достоверности сведений, переданных посредством электронной почты, бремя доказывания соответствующих фактов и достоверности подписи возлагается на Сторону, прибегнувшую к помощи средств электронной связи. Стороны договариваются считать в качестве официального обращения Поставщика письма, направленные с любого адреса электронной почты, содержащего доменное имя baufundament.ru.

11.2.3. почтой России или экспресс-почтой по адресам, указанным в разделе 12 настоящего договора.

11.2.4. нарочным (стороны подтверждают, что прием доставленных документов, будет обеспечен полномочными лицами).

11.3. Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность в отношении условий настоящего Договора, касающихся его участников, цены и количества продукции, а также общей суммы Договора и соглашений к нему. Защита конфиденциальной информации, которая получена или может быть получена при заключении и исполнении настоящего Договора, представляет собой принятие Сторонами мер, предусмотренных законодательством, внутренними актами Сторон и настоящим Договором, направленных на предотвращение и пресечение неправомерного доступа, модифицирования, копирования, предоставления, распространения такой информации.

11.4. В случае изменения у одной из Сторон наименования, адреса, банковских реквизитов, она обязана в течение 5 (пяти) рабочих дней письменно известить об этом другую Сторону. Риски, связанные с изменением адреса, наименования, банковских реквизитов, а также, возникшие в связи с этим неблагоприятные последствия несет Сторона, своевременно не известившая другую Сторону о произошедших изменениях в письменном виде.

11.5. Отказ Стороны от получения документов, направленных надлежащим образом, или отсутствие Стороны по почтовому адресу, указанному в разделе 11 настоящего Договора, не является основанием для последующего заявления Стороной о неполучении документов.

11.6. Не предусмотренные настоящим Договором иные правила взаимоотношений регулируются действующим законодательством РФ.

11.7. Настоящий Договор составлен и подписан в двух идентичных экземплярах на русском языке, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

11.8. При подписании настоящего Договора Покупатель в обязательном порядке предоставляет Поставщику следующие документы:

• Копию действующего Устава юридического лица, а также изменения и дополнения к нему;
• Копию свидетельства о государственной регистрации юридического лица;
• Копию свидетельства о постановке на учет юридического лица в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации;
• Копию протокола (решения) о назначении на должность исполнительного органа организации (директора), в том числе протокола общего собрания участника;
• Копию приказа о назначении на должность главного бухгалтера;
• Копию доверенности на лицо, уполномоченное подписывать договор, если данное лицо не является руководителем;
• Копию документов, подтверждающих нахождение Покупателя по адресу, указанному в учредительных документах (договор аренды помещения, свидетельство о праве собственности на помещение);
• Копию бухгалтерского баланса за последний отчетный период с отметкой его сдачи в налоговый орган;
• Копию налоговой отчетности (декларации по НДС и налогу на прибыль) за последний отчетный период с отметками о ее приеме налогового органа.
• Карточку предприятия, содержащую банковские реквизиты предприятия, с образцами подписей лиц, имеющих право действовать без доверенности (директор), и оттиска печати организации.
• документ, позволяющий установить соответствие подписи лица, уполномоченного на подписание договора за и от имени контрагента, с подписью в договоре и приложениях к нему - заверенная копия паспорта уполномоченного лица или копия банковской карточки с образцами подписей и оттиска печати организации.

12. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН: